Договор на ремонт электропроводки образец. Договор на техническое обслуживание электроустановок

"Заказчик"

"Исполнитель" ЧП «Симэлектросервич» в лице директора Иванова А.А., действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. "Заказчик" поручает, а "Исполнитель" принимает на себя оперативное и техническое обслуживание и текущий ремонт электрооборудования напряжением до.... кВ. Соответственно «Акта разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности сторон» и «Акта обследования электрохозяйства» с указанием в нем номеров, типов и моделей машин и технических средств, места их нахождения, которые являются обязательными приложениями к договору "Исполнитель" принимает на себя ответственность за безопасное состояние электрохозяйства "Заказчика", что находится по адресу:______________________.

1.2. Электротехнический персонал "Заказчика" имеет группу по электробезопасности не ниже «4» и эксплуатирует электрооборудования, машины и технические средства, обязан выполнять Правила безопасной эксплуатации электроустановок потребителей (ДНАОП 0.00-1.21-98), Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, выпуск 4, 1989 год и Правила эксплуатации электротехнических средств (ДНАОП 1.1.10-1.07-01). В случае нарушения данного пункта Договора "Исполнитель" не несет ответственность за работу машин и технических средств.

2. ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ ДО.....кВ.

2.1. Эксплуатационное и техническое обслуживание (далее-обслуживания) - комплекс работ по поддержанию работоспособности оборудования в период его использования. К техническому обслуживанию электрооборудования относятся испытания и наладка электрических устройств , подтяжка контактных соединений, долив изоляционного масла, замена электротехнических устройств и средств, которые вышли из строя в процессе работы. Указанные работы выполняются из материалов "Заказчика". Качество материалов должна соответствовать техническим условиям эксплуатации электроустановок. В случае недоброкачественности предоставленного материала "Заказчик" обязан произвести замену материала.

2.2. "Заказчик" обязан передать "Исполнителю" документацию, изготовленную и утвержденную в установленном порядке, необходимую для производства работ.

2.3. "Заказчик" обязан выполнять все указания "Исполнителя" - лица ответственного за электробезопасность утвержденного приказом по предприятию "Исполнителя" по правильной эксплуатации и сохранения машин и технических средств, в электроустановки допускать только работников, которые прошли курс обучения и имеют соответствующую группу по электробезопасности.

2.4. "Исполнитель", после процедуры приема на обслуживание электрооборудования, назначает своим приказом лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию электрохозяйства "Заказчика", распоряжения и указания которого в части эксплуатации электроустановок являются обязательными к выполнению персоналом "Заказчика".

Лицо, ответственное за электрохозяйство "Заказчика" обеспечивает соблюдение требований:

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, издательство 1998г., 4-е, переработанное и дополненное;

Правил безопасной эксплуатации электроустановок потребителей (ДНАОП 0.00-1.21 -98);

Правил эксплуатации электрозащитных средств (ДНАОП 1.1.10-1.07-01).

2.5. Капитальный и текущий ремонты электроустановок осуществляются "Исполнителем" в объеме согласно нормативных документов (Приложения Е1.ПТЕ) за дополнительную плату.

2.6. "Заказчик" имеет право вызвать электротехнического работника "Исполнителя" во всех случаях остановки машин, оборудования из-за неисправности.

2.7. "Исполнитель" при каждом посещении "Заказчика" передает его представителю журнал, в котором последний проставляет дату посещения, время прибытия и отбытия и заверяет упомянутые данные своей подписью.

2.8. "Заказчик" обязуется предоставить "Исполнителю" необходимые условия для выполнения работ. "Исполнитель" обеспечивает соблюдение Правил безопасной эксплуатации электроустановок потребителя в части подготовки персонала "Заказчика", проводит обучение и проверку знаний в объеме 2 и 3 групп по электробезопасности электротехнического персонала, проведение инструктажей не электротехническому персонала в объеме 1 группы электробезопасности и обучение и проверку знаний электротехнического персонала в объеме 2-4 групп по электробезопасности.

2.9. При выполнении работ в электроустановках "Заказчика" электротехническими и другими работниками "Заказчика" самостоятельно, "Исполнитель" не несет ответственности за электробезопасные условия работы.

2.10. "Исполнитель" обеспечивает свой электротехнический персонал электротехническими средствами по нормам 1.1.10-1.07-01.

3. СТОИМОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

Стоимость обслуживания определяется актом обследования электрохозяйства и обусловливается объемам, условиям обслуживание электрохозяйства и техническим состоянием электрооборудования.

3.1. "Заказчик" оплачивает "Исполнителю" за техническое обслуживание и ответственность за электрохозяйство абонентную плату 10 числа каждого месяца следующего за отчетным в размере ____ грн. __ коп. согласно счета предоставленного "Исполнителем".

3.2. В случае нарушения "Заказчиком" сроков платежа "Исполнитель" имеет право приостановить техническое обслуживание до оплаты задолженности за весь срок действия данного Договора.

3.3. Стоимость текущего или капитального ремонта электроустановок "Заказчика" определяется согласно ДБН Украины и отражается в Акте сдачи - приемки работ.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

4.1. За нарушение взятых по Договору обязательств стороны несут взаимную ответственность в соответствии с действующим законодательством. За неоднократные грубые нарушения условий эксплуатации машин, оборудования "Исполнитель" имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

О всех нарушениях эксплуатации электрооборудования "Исполнитель" обязан сообщить об этом "Заказчику", в письменной форме в виде предупреждения, в котором изложить выявленные нарушения и недостатки и довести до сведения «Заказчику», до момента устранения всех нарушений эксплуатация электрооборудования с которым связано это нарушение категорически запрещается, при этом ответственность за безопасную эксплуатацию такого (дефектного) электрооборудования несет «Заказчик».

4.2. "Исполнитель" отвечает за техническое состояние электроустановок, электрических машин, оборудована "Заказчика" и оперативное обслуживание только в том случае, если "Заказчиком" выполняются пункты 1 и 2.4 настоящего Договора.

4.3. "Заказчик" обязан немедленно информировать руководителя "Исполнителя" о невыполнение или ненадлежащее выполнение работ персоналом "Исполнителя".

4.4. Стороны определяют, что все возможные претензии по настоящему Договору, должны быть рассмотрены в течение 3-х дней с момента получения претензии.

4.5. Все споры, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Украины.

3. Обязанности Подрядчика

3.1. Подрядчик обязуется:

3.1.1. Принять по Акту о приемке-передаче оборудования в монтаж (унифицированная форма № ОС-15, утвержденная постановлением Госкомстата от 01.01.2001г. №7) оборудование и материалы Заказчика, указанные в Спецификации.

Принять комплектующие по соответствующему Акту передачи материальных ценностей Подрядчику (при модернизации существующей системы).

3.1.2. Своевременно и качественно произвести и сдать Заказчику все работы, предусмотренные условиями Договора.

3.1.3. В процессе проведения работ не допускать отступления от технического задания , выданного административным отделом Южно-Сахалинского отделения

3.1.4. При проведении монтажно-наладочных работ бережно относиться к имуществу и внутренней отделке помещений Объекта.

3.1.5. По окончании работ, передать представителю Заказчика исполнительную документацию, инструкции по эксплуатации установленного оборудования, провести инструктаж персонала Заказчика правилам его эксплуатации без дополнительной оплаты.

3.1.6. Уведомить в письменном виде Заказчика об окончании производства работ для приемки выполненных работ и оформления Акта сдачи - приемки выполненных работ (форма КС-2, КС-3) или Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (унифицированная форма № ОС-3, утвержденная постановлением Госкомстата от 01.01.2001г. №7) в своей части.

3.2. Подрядчик гарантирует соблюдение своим персоналом правил по технике безопасности , охране труда , пожарной безопасности , правил внутреннего распорядка и других норм, установленных на Объекте Заказчика при проведении монтажно-наладочных работ.

3.3. Подрядчик обязан обеспечить представителю Заказчика возможность проведения технического надзора за выполнением работ.

3.4. Подрядчик несет ответственность за действия своего персонала, выполняющего работы в помещениях Заказчика. Допуск персонала Подрядчика к оказанию услуг и выполнению работ по Договору в помещениях Заказчика производится после его ознакомления уполномоченными лицами Заказчика с нормативными документами Заказчика по обеспечению информационной безопасности . После ознакомления с указанными документами персонал Подрядчика подписывает обязательство о выполнении требований этих документов.

3.5. В случае причинения Заказчику убытков в результате нарушения персоналом Подрядчика требований нормативных документов Заказчика по обеспечению информационной безопасности в ходе выполнения работ в помещениях Заказчика, Подрядчик обязан полностью возместить Заказчику причиненные ему убытки.

4. Конфиденциальность

4.1. По взаимному согласию Сторон в рамках Договора конфиденциальной признается любая информация, касающаяся предмета договора, хода его выполнения и полученных результатов.

4.2. Каждая из Сторон обеспечивает защиту конфиденциальной информации, ставшей доступной ей в рамках Договора, от несанкционированного использования, распространения и публикации. Такая информация не будет передаваться третьим сторонам без письменного разрешения другой Стороны и использоваться в иных целях, кроме выполнения обязательств по Договору.

4.3. Любой ущерб, вызванный нарушением условий конфиденциальности, определяется и возмещается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Вышеперечисленные обстоятельства действуют во все время проведения работ по Договору между Сторонами, а также в течение 5 (пяти) лет после окончания этих работ или расторжения Договора.

5. Обязанности Заказчика

5.1. Заказчик обязуется:

5.1.1. Оплатить оборудование, материалы и выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями Договора.

5.1.2. При наличии у Заказчика оборудования и материалов, необходимых для выполнения ремонтных работ , передать их Подрядчику по Акту о приемке-передаче оборудования в монтаж по унифицированной форме № ОС-15.

При наличии у Заказчика комплектующих, необходимых для выполнения работ по ремонту электрических сетей и оборудования передать их по соответствующему Акту передачи материальных ценностей Подрядчику.

5.1.3. Ознакомить персонал Подрядчика с правилами внутреннего распорядка на Объекте.

5.1.4. Обеспечить персоналу Подрядчика необходимые условия для проведения монтажно-наладочных работ (согласовать время и порядок доступа на Объект, предоставить отдельное запираемое помещение для размещения рабочих, оборудования и материалов, обеспечить электроэнергией, водой и освещением в зоне проведения работ, возможность пользоваться телефоном с выходом на городскую ATС).

5.1.5. По мере необходимости освобождать участки помещений в зоне работ от собственного оборудования и иного имущества с целью обеспечения Подрядчику свободного доступа в помещения, в которых ведутся монтажные работы.

5.1.6. В случае выхода из строя сети электропитания, к которой подключены средства малой механизации, электрифицированный инструмент Подрядчика, принять меры к устранению неисправности.

5.1.7. Соблюдать требования Подрядчика по выполнению правил эксплуатации и содержания систем безопасности .

6. Стоимость оборудования и работ

6.1. Стоимость оборудования, материалов и всех видов работ в рамках Договора для каждого объекта указывается в Спецификациях в российских рублях.

7. Порядок приемки

7.1. Работы по Договору сдаются Подрядчиком. О завершении работ по каждому Объекту Подрядчик письменно уведомляет Заказчика.

7.2. Для выявления дефектов и недоделок выполненных работ создается рабочая комиссия в составе: председателя - представителя Заказчика, членов комиссии - представителя Подрядчика, представителя Заказчика, представителя органа государственного пожарного надзора (при необходимости).

7.3. В случае обнаружения несоответствий выполненных работ проектной документации , составляется Акт выявленных дефектов и недоделок (форма Акта приведена в Приложении № 2 к Договору) с указанием сроков их устранения. Выявленные дефекты и недоделки устраняются Подрядчиком без дополнительной оплаты.

7.4. В отсутствие замечаний к выполненным Подрядчиком работам или после их устранения, оформляется Акт сдачи-приемки выполненных работ.

7.5. Стороны обязаны в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня получения Заказчиком уведомления о завершении работ, указанного в п. 7.1, подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ, или Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по унифицированной форме № ОС-3.

7.6. В случае досрочного выполнения работ, Заказчик досрочно принимает и оплачивает работы.

8. Срок действия Договора

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и заключается сроком на один год.

8.2. Если не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты истечения срока действия Договора ни одна из Сторон не потребует его расторжения, Договор считается пролонгированным на тех же условиях на каждый следующий год.

9. Гарантийные обязательства

9.1. Подрядчик устанавливает гарантийный срок на все установленное оборудование в течение 2-х лет и на выполненные работы в течение 3-х (трех) лет со дня окончания работ (даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ или Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по унифицированной форме № ОС-3), при условии надлежащей эксплуатации Заказчиком установленного оборудования.

9.2. В период гарантийного срока Подрядчик обязан без дополнительной оплаты устранить все неисправности (недостатки), возникшие по его вине, включая ремонт и замену оборудования, в течение 2-х (двух) дней с даты получения уведомления от Заказчика. Уведомление Подрядчика о возникшей неисправности производится по факсу, указанному Подрядчиком, с последующей передачей оригинала документа. Документы, полученные/переданные посредством факсимильной связи, Стороны признают в качестве письменных доказательств.

10. Ответственность Сторон

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

10.2. В каждом случае нарушения Подрядчиком любого из сроков, установленных Спецификацией и п. 9.2 Договора, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере _____% (включая НДС) за каждый день просрочки от общей стоимости оборудования, материалов и монтажно-наладочных работ, определенной в таблице 2 Спецификации, но не более _____% от этой стоимости за каждый случай нарушения.

10.3. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты, указанного в п. 6.1 Договора, Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку в размере____% включая НДС) от суммы платежа за каждый день просрочки, но не более_____% от этой суммы

10.4. При наличии существенных отступлений от Договора или иных существенных недостатков в работе, а также при нарушении срока начала работ более чем на (_) рабочих дней Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор, письменно уведомив об этом другую Сторону не позднее чем за(___) календарных дней до даты расторжения, указанной в уведомлении, с проведением взаиморасчетов на основании двухстороннего акта в срок не позднее (___) рабочих дней до даты расторжения Договора.

10.5. Оплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по Договору и производится по письменному требованию заинтересованной Стороны.

10.6. Подрядчик несет риск случайного повреждения результатов выполненных работ, собственного оборудования и материалов, используемых для выполнения обязательств по договору, а также оборудования и материалов, предоставленных Заказчиком (с момента их приёмки от Заказчика) до приемки выполненных работ Заказчиком в полном объёме (подписания Заказчиком акта, предусмотренного п. 7.5).

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожар, наводнение, землетрясение, военные действия, забастовка, действия и нормативные указания государственных органов, имеющие обязательную силу хотя бы для одной из Сторон, и другие обстоятельства, находящиеся за пределами контроля Сторон, имевшие место или вступившие в силу после заключения Договора, при условии, что данные обстоятельства непосредственно воспрепятствовали выполнению Сторонами своих обязательств.

11.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Договорных обязательств соразмерно откладывается на время действия соответствующего обстоятельства. При невозможности исполнения обязательств в срок свыше _ (_) месяцев1, каждая из Сторон имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив об этом другую Сторону не позднее чем за _ (_) календарных дней1 до даты расторжения, указанной в уведомлении, с проведением взаиморасчетов на основании двухстороннего акта в срок не позднее _ (_) рабочих дней1 до даты расторжения Договора.

11.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства, незамедлительно информирует другую Сторону о начале и прекращении действия указанных обстоятельств, но в любом случае не позднее _ (_) рабочих дней1 после начала/прекращении их действия. Несвоевременное уведомление о форс-мажорных обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за нарушение обязательств по Договору по причине указанных обстоятельств. Соответствующая Сторона обязана письменно сообщить другой Стороне о возникновении таких обстоятельств заказной почтой или курьером.

12. Дополнительные условия

12.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

12.2. Споры сторон по Договору подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Южно-Сахалинска

12.3. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр Договора остается у Заказчика, а один передается Подрядчику.

12.4. Для решения организационно-технических вопросов, возникающих в ходе производства работ, Стороны выделяют своих представителей, фамилия, имя, отчество и контактный телефон и факс которых указываются в Спецификации к Договору.

12.5. Прекращение действия Договора означает невозможность для Сторон подписывать новые Спецификации. Спецификации, подписанные Сторонами на момент прекращения действия Договора, остаются действующими до их полного надлежащего исполнения Сторонами.

12.6. Приложения №№ 1, 2, 3 являются неотъемлемой частью Договора.

Перечень приложений:

- № 1 Спецификация на оборудование, материалы и монтажно-наладочные работы;

- № 2 Акт выявленных дефектов и недоделок;

- № 3 Акт сдачи-приемки выполненных работ.

13. Местонахождение и платежные реквизиты «Сторон »

Подписи представителей Сторон

От Заказчика: От Подрядчика:

___________________________ __________________________________

_____________// ________________/ ………………./

Отв. исполнитель ведущий инженер АО т.

Приложение № 1

к Договору

Форма Спецификации на оборудование, материалы и монтажно-наладочные работы

___________________________

Спецификация №__ от __ _______20__ г. на оборудование, материалы и монтажно-наладочные работы по ___________________________________ системы

(установке новой / модернизации существующей)

(наименование системы безопасности)

Объекта ____________________________________________________________________

(наименование объекта)

по адресу:____________________________________________, д., ___ корп. (строение __) (на __ листах) по Договору на проектирование, монтаж, пуско-наладку новых и модернизацию существующих электронных систем безопасности № ___ от ___ ___________ 20___ г.

Срок выполнения работ

Таблица 1

(в рублях)

Общая стоимость оборудования и материалов Заказчика составляет: ___________ (____________________) рублей __ копеек.

Срок передачи оборудования и материалов Заказчиком

в период с “__” ________ 20__ г. по “__” _______ 20__ г.

Таблица 2

(в рублях)

Общая стоимость оборудования, материалов и монтажно-наладочных работ составляет:

Без учета НДС - _____ (__________________) рублей __ копеек. Сумма НДС - ______ (___________________) рублей __ копеек. Общая стоимость - ______ (___________________) рублей __ копеек.

Приложение

к Договору № ___от _________20__ г.

Форма Акта выявленных дефектов и недоделок

_________________________________________________________________________________________

выявленных дефектов и недоделок

по Спецификации № __ от __ ______ 20__ г. на оборудование, материалы и монтажно-наладочные работы к Договору на проектирование, монтаж, пуско-наладку новых и модернизацию существующих электронных систем безопасности № ___ от ___ 20__ г.

Рабочая комиссия, в составе:

Председателя _____________________________________________________

Членов комиссии __________________________________________________

(должность, наименование организации, фамилия, имя, отчество)

__________________________________________________

(должность, наименование организации, фамилия, имя, отчество)

провела приемку выполненных работ по системе _______________________,

(наименование)

смонтированной в _________________________________________________,

(наименование и адрес объекта)

и составила настоящий Акт в том, что в процессе приемки обнаружены следующие дефекты и недоделки:

1.______________________________________

2.______________________________________

3.______________________________________

Выявленные в процессе комплексного опробования, дефекты и недоделки должны быть устранены Подрядчиком без дополнительной оплаты в срок до “__” _________ 20__г.

Председатель комиссии ______________________________________

(подпись, место печати)

Члены комиссии __________________________________________________

__________________________________________________

(должность, сокращенное наименование, подпись, ФИО)

__________________________________________________

(должность, сокращенное наименование, подпись, ФИО)

__________________________________________________

(должность, сокращенное наименование, подпись, ФИО)

_____________________________________________________________________________

Подписи представителей Сторон

ДОГОВОР № ____

на оказание услуг по обслуживанию электрических сетей и установок

г. Челябинск «__» _______ 201_ г.

________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________________________________, действующего на основании ___________________________________________________________, с одной стороны, и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 000 г. Челябинска» , именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель в течение согласованного периода за плату обязуется оказывать на объектах Заказчика, по адресу: г. Челябинск, ул. 60-летия Октября, д.26а , услуги по обслуживанию электрических сетей и установок, относящихся по эксплуатационной ответственности Заказчика согласно Перечню услуг по обслуживанию электрических установок (Приложение к договору).

1.1.1. Техническое обслуживание (комплекс мероприятий, который включает в себя услуги по мониторингу технического состояния и поддержанию работоспособности здания (помещения) как объекта в целом, так и отдельных его элементов, и систем) электрических силовых сетей и сетей освещения, распределительных устройств, коммутационных аппаратов, включенных в эти сети и составляющих общую схему распределения электроэнергии Заказчика;

1.1.2. Аварийное обслуживание (оказание внеплановых услуг и оперативное устранение внештатных ситуаций в обслуживаемых зданиях и помещениях) электрических силовых сетей и сетей освещения, распределительных устройств, коммутационных аппаратов, включенных в эти сети и составляющих общую схему распределения электроэнергии Заказчика;

1.1.3. Круглосуточное диспетчерское обслуживание (круглосуточный прием заявок по телефонам) электрических силовых сетей и сетей освещения, распределительных устройств, коммутационных аппаратов, включенных в эти сети и составляющих общую схему распределения электроэнергии Заказчика.

1.2. Перечень услуг, оказываемых Исполнителем в рамках технического обслуживания электроустановок следующий:

1.2.1. Осмотры электроустановки. В рамках осмотров Исполнителем производятся следующие действия:

Проверка наличия, исправности и соответствия электроустановок требованиям нормативных актов ;

Контроль состояния ошиновки, кабелей, отсутствия нагрева контактных соединений, проверка отсутствия свечения и подгаров контактов;

Визуальная проверка состояния изоляции, отсутствие пыли, трещин, сколов, разрядов и т. п.;

Осмотры производятся с периодичностью 1 раз в 2 недели с 8.00 до 17.00 часов в рабочие дни по согласованию Сторон.

1.2.2. Текущий ремонт электроустановки с использованием материалов согласно Перечню материалов и деталей, используемых Исполнителем при оказании услуг в течение 1 месяца (Приложение к договору), а именно: предохранителей – в количестве до 3 штук в месяц, выключателей - в количестве до 3 штук в месяц, розеток - в количестве до 3 штук в месяц и электрических патронов - в количестве до 3 штук в месяц, участка электросети до 5 метров в месяц. Текущий ремонт осуществляется 1 раз в месяц с 8.00 до 17.00 часов в рабочие дни по согласованию сторон.

1.2.3. Выполнение функции ответственного за электрохозяйство: организация разработки и ведение необходимой документации по вопросам организации эксплуатации электроустановки; обеспечение своевременного и качественного выполнения технического обслуживания, планово-предупредительных работ; обеспечение проверки соответствия схем электроснабжения фактическим эксплуатационным с отметкой на них о проверке, пересмотр инструкций и схем.

1.3. Перечень услуг, оказываемых Исполнителем в рамках аварийного обслуживания электроустановки следующий:

1.3.1. Отключение электроустановки частично или полностью (в рабочие дни по согласованию сторон с 8.00 до 17. 00, 2,5 часа со времени поступления заявки).

1.3.2. Выявление причины аварии путем визуального осмотра и если срок устранения аварии, либо локализации аварийного участка не превышает 2 (два) часа, ее устранение.

1.3.3 Круглосуточное диспетчерское обслуживание: круглосуточный прием заявок по телефонам электрических силовых сетей и сетей освещения, распределительных устройств, коммутационных аппаратов, включенных в эти сети и составляющих общую схему распределения электроэнергии Заказчика (2,5 часа со времени поступления заявки).

1.4. Услуги по настоящему контракту оказываются Исполнителем с использованием материалов Исполнителя

1.5. Каждый факт оказания услуг по настоящему договору фиксируется сторонами (представителями сторон) в журнале учета оказанных услуг, который хранится у Заказчика.

1.6. Срок оказания Исполнителем услуг по настоящему договору: с _______ по ___________.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Исполнитель обязан:

2.1. В течение срока оказания услуг самостоятельно, либо путем привлечения третьих лиц, имеющих необходимые навыки, оборудование, а в случае необходимости - сертификаты, лицензии и иные разрешительные документы оказывать услуги в сроки и с периодичностью, предусмотренной настоящим договором.

2.2. Осуществлять круглосуточное диспетчерское обслуживание, т. е. обеспечить круглосуточный прием заявок по телефонам. Исполнитель предоставляет номера телефонов в течение 1 рабочего дня с момента подписания настоящего договора.

2.3. По письменному требованию Заказчика предоставить для ознакомления договоры, заключенные Исполнителем с обслуживающей организацией по техническому, аварийному и диспетчерскому обслуживанию электроустановок.

2.4. Не позднее 5 числа месяца, следующего за месяцем, в котором оказаны услуги, выставлять Заказчику счет на оплату, акт оказанных услуг за:

Техническое обслуживание электроустановок;

Аварийное обслуживание электроустановок;

Диспетчерское обслуживание электроустановок.

2.5. В случае выявления необходимости выполнения работ , не предусмотренных настоящим договором, а также требующих дополнительной оплаты (т. е. проведении комплекса ремонтных и организационно-технических мероприятий с целью устранения повреждений и неисправностей электроустановок здания или помещения, а также с целью предотвращения явных аварийных отказов электрооборудования и др.), доводить до сведения Заказчика в письменном виде информацию о необходимых объемах услуг и их стоимости.

2.6. После прекращения договорных отношений сторон незамедлительно передать ключи от помещений объекта Заказчику по акту приема-передачи, если данные ключи ранее передавались Исполнителю.

2.7. Оказывать услуги надлежащего качества. Оказывать услуги в соответствии с требованиями действующих нормативных актов.

2.8. Исполнитель обязан по требованию Заказчика устранить выявленные недостатки за свой счет в течение 2 календарных дней с момента предъявления последним законной претензии.

Исполнитель вправе:

2.9. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему договору, в том числе определять исполнителей для оказания услуг, привлекать подрядные и иные организации с целью оказания всех или некоторых услуг, оставаясь ответственным перед Заказчиком за их качество и объем.

2.10. При необходимости принятия неотложных мер по предупреждению или ликвидации аварии на электроустановках, вводить ограничение на их работу или полное отключение. О введении данных ограничений или полного отключения Исполнитель обязан незамедлительно уведомить Заказчика.

2.11. Для выполнения ремонта на электроустановках отключать подачу электроэнергии, известив Заказчика телефонограммой.

2.12. Исполнитель вправе приостановить оказание услуг в случае неисполнения Заказчиком предусмотренной настоящим договором обязанности по предоставлению технической документации.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

Заказчик обязан:

3.1. Ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным, оплачивать в полном объеме услуги Исполнителя, путем перечисления денежных средств на его расчетный счет. Подписывать и возвращать в адрес Исполнителя один экземпляр акта оказанных услуг.

3.2. Беспрепятственно допускать представителя Исполнителя и обслуживающей организации в помещение для профилактических осмотров, выяснения причин неисправности электроустановок и их устранения.

Обеспечивать свободный доступ к электроустановкам, незамедлительно устранять обстоятельства, препятствующие такому доступу, нести ответственность за необеспечение такого доступа.

3.3. При возникновении аварии немедленно сообщить об этом в диспетчерскую службу Исполнителя по телефонам, указанным Исполнителем, по которым производится диспетчерское обслуживание.

Авария - частичная или полная неисправность электроустановки (электроустановок), требующая частичного или полного отключения электроустановки (электроустановок).

Не позднее дня, следующего за днем аварии, сторонами составляется акт по факту аварии, которым устанавливаются ее возможные причины. На основании данного акта Сторонами определяется размер затрат по устранению аварии.

3.5. Обеспечить Исполнителю доступ во все помещения объекта и назначить ответственное за работу с Исполнителем лицо распоряжением.

3.6. В день начала оказания услуг по настоящему договору передать Исполнителю ключи (по акту приема-передачи) от помещений объекта, необходимых для выполнения Исполнителем обязанностей по настоящему договору, или иным способом (по выбору Заказчика) обеспечить Исполнителю доступ в данные помещения.

3.7. Согласовывать с Исполнителем проведение иными лицами электротехнических работ на объекте Заказчика.

3.8. Предоставить необходимую техническую документацию по требованию Исполнителя.

Заказчик имеет право:

3.9. Вносить предложения по улучшению деятельности Исполнителя.

3.10. На получение от Исполнителя информации об исполнении обязательств.

3.11. Осуществлять иные права, предоставленные действующим законодательством Российской Федерации .

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение договора стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Стороны обязаны возместить все убытки, причиненные ими другой стороне вследствие ненадлежащего исполнения своих обязательств по договору.

4.3. В случае полного или частичного неисполнения настоящего договора Исполнителем, последний обязан уплатить Заказчику штраф в размере 1% стоимости договора.

4.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим договором, Заказчик вправе потребовать уплату пеней. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер пеней устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации . Исполнитель освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения обязательства по договору произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

4.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

4.6. Факт ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по договору, а также размер неустойки определяется и фиксируется в Акте.

4.8. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от выполнения своих обязательств по договору.

5. СТОИМОСТЬ, ПОРЯДОК ПРИЕМКИ УСЛУГ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Расчетным периодом является один календарный месяц.

5.2. Стоимость услуг (обслуживания) по настоящему договору за один месяц составляет ____________________________(_______________________________________) рублей.

Общая стоимость услуг за весь период действия договора составляет _____________________________(_______________________________________) рублей.

5.3. В стоимость договора включена стоимость самих Услуг, материалов и деталей, используемых Исполнителем при оказании услуг, НДС, налоги, сборы и другие обязательные платежи Исполнителя.

Валюта – российский рубль.

5.4. Оплата Услуг производится Заказчиком в российских рублях, в соответствии с выставленными счетами (счетами-фактурами) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 банковских дней с момента подписания акта оказанных услуг.

5.5. По окончании календарного месяца не позднее 5 числа, следующего за месяцем, в котором оказаны услуги, Исполнитель передает Заказчику счет, акт оказанных услуг и другие платежные документы .

5.6. В течение 3 календарных дней Заказчик подписывает акт оказанных услуг и один экземпляр передает Исполнителю. При наличии претензий к качеству оказанных Исполнителем услуг Заказчик обязан в письменном виде изложить их в акте оказанных услуг и передать данный акт Исполнителю не позднее трех дней с момента получения Заказчиком акта оказанных услуг. Исполнитель обязан по требованию Заказчика устранить выявленные недостатки за свой счет в течение 2 календарных дней с момента предъявления последним законной претензии.

5.7. При не подписании Заказчиком акта оказанных услуг и отсутствии претензий к качеству оказанных услуг услуги считаются оказанными надлежащего качества и в полном объеме, принятыми Заказчиком без возражений и подлежат оплате в полном размере.

5.8. Наличие претензии к качеству оказанных услуг в части не освобождает Заказчика от оплаты в той части, в отношении которой отсутствуют разногласия.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего договора и непосредственно повлияли на исполнение сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

6.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) календарных дней, с даты возникновения таких обстоятельств, уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности их действия.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий договор вступает в силу с __________ и действует по ____________, а в части финансовых обязательств до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.

7.2. Изменение и дополнение положений настоящего договора возможно по соглашению сторон в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания сторонами дополнительных соглашений к договору. Все приложения и дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью договора.

7.3. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ПРЕТЕНЗИИ СТОРОН

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе исполнения настоящего договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров с соблюдением претензионного порядка.

8.2. Претензии предъявляются в письменной форме и подписываются уполномоченным лицом. Ответ на претензию дается в письменной форме в трехдневный срок со дня получения и подписывается уполномоченным лицом.

8.3. В претензии перечисляются допущенные при исполнении договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

9.2. Граница эксплуатационной ответственности Исполнителя определяется объемом внутридомовой территории, а именно ограничена наружной границей стен объекта (обслуживаемого помещения, здания).

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Приложение

к договору №____ от ____________201_г.

Перечень услуг по обслуживанию электрических установок, относящихся по эксплуатационной

ответственности к Заказчику

Заказчик: Исполнитель:

Директор _______________ () __________________(_____________)

Приложение

к Договору№___ от ________201_г.

Перечень материалов и деталей, используемых Исполнителем при оказании услуг

в течение 1 месяца.

1. Предохранитель – не более 3 шт.

2. Выключатель – не более 3 шт.

3. Розетка – не более 3 шт.

4. Электрический патрон – не более 3 шт.

5. Участок электросети – не более 1,5 м.

Директор _______________ () __________________()